2025年监理工程师《合同管理》模拟试卷

1.

保证法律关系应当参加的主体至少有（）

A. 保证人、被保证人
B. 保证人、被保证人、债权人
C. 被保证人、债权人
D. 保证人、债权人

A B C D

标记纠错

2.

关于留置的说法，正确的是（）。

A. 留置权可以通过合同的约定产生
B. 留置权不以债权人合法占有对方财产为前提
C. 行使留置权后留置财产的所有权归债权人
D. 施工合同不可实施留置权

A B C D

标记纠错

3.

关于安装工程一切险责任范围的说法，正确的是（）。

A. 因地震、台风等自然灾害造成的财产损失
B. 因设计错误或工艺不善引起的财产损失
C. 因超负荷造成的电气设备损失
D. 因自然磨损造成的设备损失

A B C D

标记纠错

4.

机电设备采购招标包括设备及伴随服务，投标人的伴随服务内容之一是（）。

A. 申请设备使用许可
B. 设备的技术指标改进
C. 设备的调试
D. 设备运抵现场的保管

A B C D

标记纠错

5.

依法必须招标项目，评标委员会成员人数组成应当至少为（）。

A. 三人以上单数
B. 四人以上
C. 五人以上单数
D. 七人以上单数

A B C D

标记纠错

6.

施工招标中，对投标申请人资格预审可采用的方法是（）

A. 合格制和淘汰制
B. 有限数量制和淘汰制
C. 资质合格制和有限数量制
D. 合格制和有限数量制

A B C D

标记纠错

7.

下列依法必须招标的建设工程项目，经有关部门批准，（）可以不进行设计招标。

A. 建设单位承诺能够自行设计的
B. 涉及国家安全、国家秘密，而不适宜公开招标的
C. 建筑工程项目的改建、扩建或者技术改造由其他单位设计影响功能配套要求的
D. 建筑功能有特殊要求的

A B C D

标记纠错

8.

根据《标准施工招标文件》，承包人自检确认并经监理验收后覆盖隐蔽的项目，总监理工程师要求重新检验，经检验证明工程质量符合要求，则下列说法正确的是（）。

A. 总监无权要求重新检验，增加的费用和工期延误由监理人承担
B. 总监有权要求重新检验，增加的费用和工期延误由承包人承担
C. 总监无权要求重新检验，增加的费用由承包人承担，工期延误由发包人承担
D. 总监有权要求重新检验，增加的费用和工期延误由发包人承担

A B C D

标记纠错

9.

某项目招标的资格预审文件中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。如果通过详细评审申请人的数量为七家，应当（）。

A. 不再组织资格预审而直接招标
B. 改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量
C. 对各申请人的详细评审各项要素予以评分
D. 重新进行资格预审

A B C D

标记纠错

10.

根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，关于设计施工总承包合同中的知识产权，说法正确的是（）。

A. 著作权归发包人享有
B. 建筑物形象使用收益权归承包人享有
C. 专利技术使用费包含在投标报价内
D. 承包人在进行设计时因侵犯知识产权所引起的责任由发包人承担

A B C D

标记纠错

11.

根据《标准施工招标文件》，下列关于资格预审文件的说法中，正确的是（）。

A. 给潜在投标人准备资格预审文件的时间应不少于3日
B. 投标申请人对资格预审文件有异议的，应在递交资格预审文件截止时间3日前向招标人提出
C. 招标人澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人
D. 招标人应当自收到申请人对资格预审文件异议之日起2日内作出答复

A B C D

标记纠错

12.

根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，招标项目技术复杂，采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任，则该项目的评标专家可以（）。

A. 由招标人直接确定
B. 由招标代理机构确定
C. 由招标人与招标代理机构协商确定
D. 由项目主管部门确定

A B C D

标记纠错

13.

建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，其特点是（）。

A. 出卖人与买受人订立合同，不以转移财产所有权为目的
B. 买卖合同是双务、有偿合同
C. 买卖合同以实物的交付为合同成立的条件
D. 出卖人转移财产所有权，可不以买受人支付价款为对价

A B C D

标记纠错

14.

根据《标准设计施工总承包招标文件》，监理人更换总监理工程师时，应提前（）天通知承包人。

A. 7
B. 14
C. 21
D. 28

A B C D

标记纠错

15.

建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，同时声明该项目占用范围内的建设用地使用权不作抵押，并签订了抵押合同，但未办理抵押登记，下列说法正确的是（）。

A. 银行有权对该项目占用范围内的建设用地使用权行使抵押权
B. 项目转移给银行占有
C. 抵押权自合同签订之日起设立
D. 因未办理抵押登记，抵押权不得对抗善意第三人

A B C D

标记纠错

16.

关于投标保证金的说法，正确的是（）。

A. 投标保证金的数额不得超过招标项目估算价的10%
B. 投标保证金有效期从提交投标文件之日起算
C. 招标人最迟应当确定中标人后5日内退还投标保证金及银行同期存款利息
D. 中标人在签订合同时向招标人提出附加条件的，招标人有权不予返还其投标保证金

A B C D

标记纠错

17.

根据FIDIC《设计采购施工（EPC）交钥匙工程合同条件》，合同文件的优先解释顺序是（）。

A. 通用合同条件—专用合同条件—投标书—业主要求—明细表
B. 专用合同条件—通用合同条件—业主要求—明细表—投标书
C. 通用合同条件—专用合同条件—明细表—业主要求—投标书
D. 专用合同条件—通用合同条件—投标书—明细表—业主要求

A B C D

标记纠错

18.

根据《必须招标的工程项目规定》和《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》，对纳入规定范围的项目勘察、设计等服务的采购，单项合同估算价在（）万元人民币以上的，必须进行招标。

A. 50
B. 100
C. 200
D. 400

A B C D

标记纠错

19.

根据《标准设备采购招标文件》，由于买方原因，合同约定的设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署的文件是（）。

A. 设备质量合格证
B. 验收款支付函
C. 进度款支付函
D. 设备验收证书

A B C D

标记纠错

20.

建设工程勘察、设计单位超越资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察、设计业务，下列处罚符合规定的是（）。

A. 处10万元以上30万元以下的罚款
B. 处50万元以上100万元以下的罚款
C. 处合同约定的勘察费、设计费1倍以上2倍以下的罚款
D. 处合同约定的勘察费、设计费25%以上50%以下的罚款

A B C D

标记纠错

21.

根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察合同履约担保有效期自（）开始。

A. 合同签订之日
B. 合同生效之日
C. 提交履约担保之日
D. 勘察工作开始之日

A B C D

标记纠错

22.

根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，公式法调价应用正确的是（）。

A. 如果得不到现行价格指数，按上一次价格指数计算，此后可不作调整
B. 变更导致合同中调价公式约定的权重变得不合理时，由监理人自行调整
C. 因非承包人原因导致工期顺延，后续支付时调价公式继续有效
D. 因承包人原因导致工期顺延，后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中较高的一个作为支付计算的价格指数

A B C D

标记纠错

23.

根据《标准勘察招标文件》通用合同条款，发包人应向勘察人提供的文件资料是（）。

A. 勘察工作实施方案
B. 勘察作业操作规范
C. 勘察技术要求
D. 勘察规程和标准

A B C D

标记纠错

24.

《标准施工合同》中“暂估价”的含义是（）。

A. 暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的计日工费用
B. 暂估价是指可能发生的劳务分包费用
C. 暂估价是指用于支付可能发生工程变更增加的费用
D. 暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格材料、设备以及专业工程的金额

A B C D

标记纠错

25.

根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，如卖方未能按合同约定时间交付设备和技术文件，导致设备安装滞后，需支付迟延交付设备违约金。迟延交付设备违约金的计算方法正确的有（）。

A. 迟交一周，迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1%
B. 迟交四周，迟延交付违约金为迟交合同设备价格的2%
C. 迟交六周，迟延交付违约金为迟交合同设备价格的6%
D. 迟交八周，迟延交付违约金为迟交合同设备价格的8%

A B C D

标记纠错

26.

根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定外，买方应向卖方支付合同价格的（）作为验收款。

A. 25%
B. 10%
C. 5%
D. 60%

A B C D

标记纠错

27.

英国土木工程师学会颁布的《工程施工合同》（ECC）提供了3种争端解决程序，下列说法正确的是（）。

A. 裁决员和争端避免委员会（DAB）由合同双方选定，业主支付报酬
B. 如未能在约定时间内达成合意，高级代表不能作出决定，需交由裁决员进行裁决
C. 争端避免委员会（DAB）的主要职责是规避争端，进行终局裁决
D. 使用者应优先选择高级代表—裁决员—诉讼/仲裁这一程序

A B C D

标记纠错

28.

某工程设计招标项目，项目估算价为 600 万元，则投标保证金额不得超过（）万元。

A. 10
B. 12
C. 80
D. 120

A B C D

标记纠错

29.

根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，资格预审申请文件的澄清说法正确的是（）。

A. 申请人可以主动提出澄清，资格审查委员会应当接受
B. 申请人的澄清经资格审查委员会同意可以改变资格预审申请文件的实质性内容
C. 申请人的澄清内容不属于资格预审申请文件的组成部分
D. 申请人不按资格审查委员会要求澄清，按该项不符合标准对待，予以淘汰

A B C D

标记纠错

30.

根据《标准勘察招标文件》，招标人应按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于（）日。

A. 3
B. 5
C. 7
D. 10

A B C D

标记纠错

31.

根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，确定中标人后，招标人与中标人应以（）作为施工合同价。

A. 标底价
B. 投标价
C. 评标价
D. 标底修正价

A B C D

标记纠错

32.

根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察人在与发包人签订合同时提交了履约保函，关于该保函的说法正确的是（）。

A. 有效期自合同生效之日起开始，至签收最后一批勘察成果文件之日后失效
B. 担保人在收到发包人的赔偿要求后7日内支付
C. 发包人和勘察人变更合同，只有征得担保人同意后，担保人继续承担担保义务
D. 属于有条件的、不可撤销担保

A B C D

标记纠错

33.

根据《标准设计施工总承包招标文件》，组成合同的文件有：①发包人要求；②价格清单；③通用合同条款。仅就上述合同文件而言，正确的优先解释顺序是（）。

A. ①-②-③
B. ③-②-①
C. ③-①-②
D. ②-③-①

A B C D

标记纠错

34.

关于施工招标中开标工作的说法，正确的有（）。

A. 开标时应宣布投标人、唱标人、监标人、评标专家等有关人员姓名
B. 开标时公布各投标人的投标报价、质量目标、工期、投标保证金等情况
C. 设有标底的，应在确定开标顺序前公布标底
D. 开标时应对投标报价进行排序

A B C D

标记纠错

35.

根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，建设工程勘察合同履行中发包人指示的说法，正确的是（）。

A. 发包人的指示应盖有发包人单位章，或者由发包人代表签字确认
B. 发包人代表紧急情况下可以当场发出临时口头指示，但事后需及时书面确认
C. 发包人代表应在临时指示发出后24小时内发出书面确认函
D. 逾期未发出书面确认函的，则视为临时指示未得到发包人的书面确认

A B C D

标记纠错

36.

根据FIDIC《施工合同条件》，属于工程师职责和权力的是（）。

A. 提供履约担保证书
B. 及时提供设计图纸
C. 给予承包商现场进入权
D. 监管施工并签证支付

A B C D

标记纠错

37.

根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，下列关于勘察合同履行中发包人和勘察人的责任说法正确的是（）。

A. 发包人在开始勘察前3日内提供勘察资料，并对其准确性、可靠性负责
B. 试验报告应当加盖CMA章并由项目负责人签字确认
C. 位于道路、绿化或者其他市政设施内的临时占地，由发包人向行政管理部门报建申请
D. 临时设施修建、拆除和恢复费用由勘察人承担

A B C D

标记纠错

38.

根据《标准材料采购招标文件》和《标准设备采购招标文件》，下列关于直接订购方式的特点，说法正确的是（）。

A. 工作量小、耗时短、交易成本低
B. 避免了招标采购的复杂性
C. 采购来源单一、缺少对价格的比选
D. 存在较大的主观性和随意性

A B C D

标记纠错

39.

根据《标准勘察招标文件》规定，勘探工作完成后，勘察人应当按照规范要求及时封孔，并将封孔记录整理存档，勘探场地应当地面平整、清洁卫生，并通知（）进行现场验收。

A. 发包人
B. 监理人
C. 发包人、行政主管部门及使用维护单位
D. 行政主管部门及使用维护单位

A B C D

标记纠错

40.

根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，对于未达到必须招标规模或标准的项目，可由监理人在暂估价内直接确定价格的是（）。

A. 临时设施
B. 建筑材料
C. 工程设备
D. 专业工程施工

A B C D

标记纠错

41.

根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于“发包人要求”中的错误，正确的处理方法是（）

A. 将无条件补偿条款写入合同协议书
B. 将有条件补偿条款写入合同附录
C. 有条件补偿条款中，承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担
D. 将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款

A B C D

标记纠错

42.

关于工程设计招标管理的说法，正确的是( )。

A. 一般采用邀请招标方式
B. 法规或规章明确规定的招标范围和规模的项目，才属于必须公开招标的项目
C. 在特殊情况下可以邀请两家单位投标
D. 对投标人的资格不进行审查

A B C D

标记纠错

43.

投标保证金将被没收的情形不包括（）。

A. 投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤销其投标文件
B. 投标文件未按招标文件要求密封的
C. 投标人采用不正当的手段骗取中标
D. 中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同

A B C D

标记纠错

44.

下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字盖章的文件是( )。

A. 专用条款
B. 通用条款
C. 中标通知书
D. 合同协议书

A B C D

标记纠错

45.

根据《材料合同采购招标文件》，合同材料的所有权和风险自（）时由卖方转移买方。

A. 交付
B. 核验
C. 清息
D. 签约

A B C D

标记纠错

46.

根据FIDIC《施工合同条件》，关于最终付款证书的说法，正确的有（）。

A. 工程师向承包人签发最终付款证书
B. 业主向承包人签发经工程师确认的最终付款证书
C. 工程师向业主签发最终付款证书
D. 工程师向承包人出具经业主签发最终付款证书

A B C D

标记纠错

47.

根据 FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》，对符合要求的分包工作，承包商向业主通知拟雇用的分包商需在不少于（）天前。

A. 14
B. 21
C. 28
D. 30

A B C D

标记纠错

48.

根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是( )。

A. 工程师助手相当于我国的监理员
B. 雇主可以直接向工程师助手指派任务
C. 工程师可以向工程师助手付托部分权力
D. 工程师助手发出的指示，效力低于工程师的指示

A B C D

标记纠错

49.

关于CM合同模式的说法，正确的有（）。

A. 风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式
B. 代理型CM承包商负责工程分包的发包
C. 风险型CM承包商只负责施工阶段的组织管理工作
D. 代理型CM承包商不赚取总包、分包合同的差价

A B C D

标记纠错

50.

根据英国工程施工（ECC）条件，属于ECC核心条款的是（）。

A. 履约保证
B. 承包商预付款
C. 区段竣工
D. 测试和缺陷

A B C D

标记纠错

51.

民法上“无权代理”主要包括（）的代理行为。

A. 没有代理权
B. 代理权授权范围不明
C. 超越代理权
D. 代理权终止以后
E. 授权代理时限不清

A B C D E

标记纠错

52.

某工程投保建筑工程一切险保险人负责赔偿损失的有（）。

A. 设备锈蚀造成的损失
B. 盘点时发现的材料短缺
C. 水灾造成的损失
D. 原材料缺陷造成的损失
E. 雷电造成的损失

A B C D E

标记纠错

53.

根据《标准施工招标文件》关于招标人组织投标人现场踏勘的说法正确的有（）。

A. 招标人组织投标人踏勘现场发生的费用应由招标人承担
B. 除非招标人原因，投标人应自行负责踏勘现场所发生的财产损失
C. 投标人依据对场地和相关周边环境情况的了解独立判断和决策
D. 招标人在投标人踏勘现场后不得再对招标文件中工程场地情况进行更改
E. 投标人在踏勘现场后不得再对招标文件中现场环境情况提出质疑

A B C D E

标记纠错

54.

根据《标准设计招标文件》，发包人、设计人或监理人需要在14天内完成相应工作的情形有（）。

A. 发包人应在合同签订后将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知设计人
B. 设计人应在更换项目负责人前，应将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人
C. 发包人收到设计人提出遵守新规定的建议后发出指示
D. 发包人应提前向设计人发出开始设计的通知
E. 发包人对于已接收的设计文件审查期限

A B C D E

标记纠错

55.

根据《工程建设项目勘察设计招标投标办法》，工程勘察设计可以不进行招标的情形有（）。

A. 建设单位的子公司依法能够自行勘察设计
B. 能满足技术条件的勘察设计单位少于3家
C. 抢险救灾情况紧急不适宜进行招标
D. 项目投资大、工期长，能胜任的勘察设计单位较少
E. 建筑艺术造型有特殊要求

A B C D E

标记纠错

56.

根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工招标评标报告的主要内容有（）。

A. 符合要求的投标一览表
B. 投标人对评标结果的异议
C. 评标标准、方法或者因素一览表
D. 经评审的价格一览表
E. 政府招投标监管部门对报告的审查意见

A B C D E

标记纠错

57.

根据《标准设计施工总承包合同》通用条款的规定，下列说法不正确的是（）。

A. 出入施工场地的道路通行权以及修建场外设施的权利应当由发包人负责办理并承担费用
B. 计日工和暂估价应当按实际发生的费用另行补偿
C. 不可预见物质条件属于应当由发包人承担的风险
D. 竣工后试验应当由承包人负责
E. 采用无条件补偿条款时，发包人要求中的错误导致承包人的损失应当由发包人承担

A B C D E

标记纠错

58.

根据《英国工程施工合同文本》（ECC），属于核心条款的有（）。

A. 补偿事件
B. 支付承包商预付款
C. 所有权
D. 风险和保险
E. 工期延误赔偿费

A B C D E

标记纠错

59.

工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失，下列说法正确的是（）。

A. 监理单位与承包单位承担按份赔偿责任
B. 根据各自责任大小确定责任份额
C. 难以确定责任大小的，平均承担责任
D. 建设单位无权请求监理单位承担全部赔偿责任
E. 监理单位对建设单位要求承担全部赔偿责任的请求有权拒绝

A B C D E

标记纠错

60.

分项报价表内容( ) 。

A. 分项名称
B. 规格
C. 性能
D. 数量
E. 合计报价

A B C D E

标记纠错

61.

根据《标准勘察招标文件》，勘察招标文件应包括的内容有（）。

A. 招标公告
B. 评标办法
C. 发包人提供的便利条件
D. 发包人提供的资料
E. 投标文件格式

A B C D E

标记纠错

62.

根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于预付款担保金额的说法，正确的有（）。

A. 担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止
B. 发包人从工程进度款中已扣除部分预付款后，担保金额相应递减
C. 担保金额在任何时候不应超过预付款金额减去已向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额
D. 担保金额不应低于预付款金额减去已向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额
E. 担保金额必须保持与剩余预付款额相同

A B C D E

标记纠错

63.

根据《标准施工招标文件》的通用合同条款，关于合同价格调整的说法正确的有（）。

A. 基准日期后，因法律政策、规范标准的变化导致承包人工程成本发生约定以外的增减，相应调整合同价款
B. 基准日期后，因合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响，相应调整合同价格
C. 工期12个月以上的施工合同承包人的施工成本受市场价格浮动影响时，采用公式法调整合同价款
D. 调价公式中的可调因素价格指数来源于基准日的价格
E. 调整价格的方法仅适用于工程量清单中按总价支付部分的工程款

A B C D E

标记纠错

64.

根据《标准施工招标文件》，招标人需重新招标的情形有（）。

A. 招标人在投标截止日前对招标文件内容提出修改
B. 至投标截止时间共有2家单位投标
C. 开标时发现所有投标人报价均高于标底
D. 评标委员会成员中有投标人的近亲属
E. 所有投标人的投标经评标委员会评审后均被否决

A B C D E

标记纠错

65.

我国工程建设领域推行标准招标合同文件，当事人选用标准合同文本将有利于（）。

A. 降低合同价格
B. 避免条款缺项漏项
C. 提高交易效率
D. 合同的审计和监督
E. 仲裁机构或人民法院裁判纠纷

A B C D E

标记纠错

66.

非法人组织包括（）。

A. 事业单位
B. 合伙企业
C. 个人独资企业
D. 社会团体
E. 机关法人

A B C D E

标记纠错

67.

工程设计招标与施工招标相比，主要特征有（）。

A. 按照规定的工程量清单填报报价后算出总价
B. 成果内容的和质量具有较大的不确定性
C. 由招标人的主持人宣读投标书并按报价高低排定次序
D. 设计工作无具体量化的工作量，灵活性较大
E. 招标人可以给予未中标的有效投标人费用补偿

A B C D E

标记纠错

68.

根据《标准勘察招标文件》，属于勘察招标文件内容的是（）。

A. 勘察机构设置
B. 勘察工作难点分析
C. 发包人要求
D. 评标办法
E. 中标通知书格式

A B C D E

标记纠错

69.

标准材料及标准设备分项报价表的内容包括（）。

A. 分项名称
B. 单位
C. 数量
D. 编码
E. 合计报价

A B C D E

标记纠错

70.

某招标项目既有设备采购又有安装服务，其中设备采购费用占比80%，下列说法正确的是（）。

A. 设备和安装可以分开招标
B. 设备和安装可以合并招标
C. 可以按设备采购招标
D. 可以按安装工程招标
E. 供货方应当自己生产全部设备

A B C D E

标记纠错

71.

根据《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》规定，勘察纲要或设计方案应包括的内容有（）。

A. 发包人要求
B. 勘察设计工作重点和难点分析
C. 勘察设计安全保证措施
D. 勘察设计说明
E. 对本工程勘察设计的合理化建议

A B C D E

标记纠错

72.

根据国际咨询工程师联合会(FIDIC)《施工合同条件》，关于工程计量工作的说法，正确的有（）。

A. 工程量测量方法应按合同数据表中规定的方法
B. 若无规定的，工程量测量方法应根据工程量清单或其他适用的明细表中的规定
C. 永久工程中的每项工程应以实际完成值计算，并考虑膨胀、收缩或浪费
D. 当工程师要求对工程量进行计量时，应立即通知承包商
E. 承包商就工程量测量结果与工程师未能达成一致，应通知工程师并说明测量结果不准确的原因

A B C D E

标记纠错

73.

根据九部委《标准材料采购招标文件》，建设工程材料招标的供货要求应包括（）。

A. 数量及单位
B. 交货期
C. 交货地点
D. 生产厂家
E. 验收标准

A B C D E

标记纠错

74.

工程设计招标中，投标人资格的审查内容有（）

A. 投标人持有的资质证书
B. 企业专业技术人员的数量
C. 同类工程设计经历
D. 特定行业工程设计经历
E. 项目所在地区设计经历

A B C D E

标记纠错

75.

根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，属于施工期间“不利物质条件”的有（）。

A. 不可预见的自然物质条件
B. 不可预见的非自然物质障碍
C. 突发性重大疫情
D. 恶劣的气候条件
E. 不可预见的污染物

A B C D E

标记纠错

76.

根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，承包人按合同约定完成的主要工作有（）。

A. 组织设计人、监理人进行施工图纸和设计文件的交底
B. 核对工程资料，进一步收集相关的地质、水文等资料
C. 编制施工组织设计和施工进度计划
D. 编制施工环保措施计划
E. 准备施工用的测量基准点、基准线和水准点等书面资料

A B C D E

标记纠错

77.

根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，下列安全事故和损失中应当由承包人承担责任的有（）。

A. 承包人雇佣的施工人员的工伤事故
B. 分包人人员的工伤事故
C. 发包人造成的分包人人员的工伤事故
D. 由于承包人原因在施工场地毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失
E. 工程对土地的占用所造成的第三者财产损失

A B C D E

标记纠错

78.

根据《标准施工合同条件》施工合同履行中发生（）事件时，承包人有权要求发包人延长工期并增加费用，但不能要求支付合理利润。

A. 发包人要求增加合同工作内容
B. 施工现场发现文物、古迹
C. 不利的物质条件
D. 特大洪灾
E. 市场价格浮动导致成本增加

A B C D E

标记纠错

79.

根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同履行过程中发生下列事件的，承包人仅可获得工期、费用补偿，而不能获得利润补偿的是（）。

A. 争议评审组对监理人确定的修改
B. 不可预见物质条件
C. 为他人提供便利
D. 发包人提供的材料、设备不符合要求
E. 行政审批延误

A B C D E

标记纠错

80.

根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，卖方交付合同约定的全部设备后，买方在支付合同价款前需收到卖方提交的单据有（）。

A. 卖方出具的交货清单正本一份
B. 买方签署的收货清单正本一份
C. 制造商出具的设备出厂质量合格证正本一份
D. 合同价格95%金额的增值税发票正本一份
E. 买方出具的合同设备验收证书一份

A B C D E

标记纠错

2025年监理工程师《合同管理》深度自测卷4

答题卡（剩余道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

2025年监理工程师《合同管理》深度自测卷4

答题卡（剩余 道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

答题卡（剩余道题）