2025年监理工程师《合同管理》深度自测卷

1.

根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，缺陷责任期满（包括延长的期限终止）后14天内，应当向承包人出具缺陷任期终止证书，该证书应（）。

A. 发包人出具经监理人审核
B. 监理人出具经发包人签认
C. 发包人和监理人共同签认
D. 监理人签认

A B C D

标记纠错

2.

关于法律事实的说法，正确的是（）。

A. 法律事实不包括事件
B. 罢工属于法律事实中的行为
C. 法院判决不属于法律事实中的行为
D. 合同当事人违约属于法律事实中的行为

A B C D

标记纠错

3.

建设工程项目施工评标委员会人数应为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于总人数的（）。

A. 1/2
B. 1/3
C. 2/3
D. 3/4

A B C D

标记纠错

4.

招标程序中资格预审与资格后审的区别，主要体现在审查投标人资格的（）。

A. 目的
B. 时间
C. 内容
D. 方法

A B C D

标记纠错

5.

根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，买方在全部合同材料交付后3个月内未安排检验和验收，卖方可签署的文件是（）。

A. 质量合格证
B. 进度款支付函
C. 验收证书
D. 验收款支付函

A B C D

标记纠错

6.

根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在工程整个施工期间应为其现场雇用的全部人员投保人身意外伤害险并缴纳保险费的投保人是（）。

A. 发包人和设计人
B. 承包人和分包人
C. 发包人和监理人
D. 发包人和承包人

A B C D

标记纠错

7.

根据《标准材料采购招标文件》，合同材料交付前，卖方应对其进行全面检验，并在交付合同材料时向买方提交合同材料的质量证明文件是（）。

A. 质量检测报告
B. 产品核验清单
C. 第三方检测证明
D. 质量合格证书

A B C D

标记纠错

8.

根据《标准设计招标文件》允许投标人递交备选投标方案的关于备选投标方案的说法正确的是（）。

A. 备选投标方案应采用与投标方案相同的报价
B. 备选投标方案与投标方案的技术部分应有实质性不同
C. 只有中标人所递交的备选方案方可予以考虑
D. 投标人最多只能提供一个备选投标方案

A B C D

标记纠错

9.

某施工企业按被保险人人数投保职工意外伤害险，并选择按照被保险人人数计收保险费，则下列有关说法正确的是（）。

A. 投保人数必须占约定承保团体人员的 70%以上
B. 可以最少为 3 人投保
C. 被保险人年龄不得低于 18 周岁
D. 保险人对回家探亲失踪而被法院宣告死亡的被保险人可以不承担保险责任

A B C D

标记纠错

10.

FIIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》的特征有（）。

A. 招标文件应提供详细的施工图纸
B. 承包商应负责建成设施的长期商业运营
C. 业主承担全部“不可预见的困难”风险
D. 业主委派“业主代表”负责管理合同

A B C D

标记纠错

11.

招标人编制的施工招标资格预审文件应不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的（）。

A. 资格预审公告
B. 资格审查办法
C. 申请人须知前附表
D. 评标办法

A B C D

标记纠错

12.

依据《标准设计招标文件》，除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起（）天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

A. 7
B. 28
C. 56
D. 90

A B C D

标记纠错

13.

某设计施工总承包合同规定采用有条件补偿条款，发包人要求中对工程的工艺安排存在错误导致承包人受到损失，但承包人复核时并未发现该错误，则该损失应当由（）承担。

A. 发包人
B. 承包人
C. 发包人和承包人
D. 监理人

A B C D

标记纠错

14.

根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，下列设备采购合同文件中解释顺序优先于通用合同条款的是（）。

A. 分项报价表
B. 供货要求
C. 技术服务计划
D. 商务和技术偏差表

A B C D

标记纠错

15.

工程施工投标人资格审查分为资格预审和资格后审两种。其中，资格后审适合于（）。

A. 具有单件性特点，且技术难度较大的招标项目
B. 具有单件性特点，且潜在投标人数量较多的招标项目
C. 潜在投标人数量不多的通用性、标准化项目
D. 具有单件性特点，且投标文件编制费用较高的招标项目

A B C D

标记纠错

16.

根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，由承包人负责采购并运至施工场地用于施工的材料和设备因不可抗力导致损毁，该损失应由（）承担。

A. 发包人
B. 承包人
C. 发包人和承包人共同
D. 监理人

A B C D

标记纠错

17.

下列报价方式中投标人承担费用最多的是（）。

A. CIP
B. FCA
C. FOB
D. CIF

A B C D

标记纠错

18.

依据《标准施工招标文件》，发包人提供的材料和工程设备验收后，下列（）由承包人承担。

A. 提前交货导致增加的保管费用
B. 施工现场内的二次搬运费用
C. 质量不合格导致返工费用
D. 质量不合格导致工期延误

A B C D

标记纠错

19.

根据《标准设计施工总承包招标文件》的规定，标准设计施工总承包招标文件包括下列内容（）。

A. 资格预审公告
B. 评标委员会成员
C. 工程量清单
D. 发包人要求

A B C D

标记纠错

20.

由承包人的开户银行向发包人出具的施工预付款担保，其金额一般是预付款金额的（）。

A. 2%
B. 10%
C. 30%
D. 相同

A B C D

标记纠错

21.

施工企业办理团体意外伤害险时，要求被保险人的年龄是（）。

A. 年满18周岁至60周岁
B. 年满18周岁至65周岁
C. 年满16周岁至60周岁
D. 年满16周岁至65周岁

A B C D

标记纠错

22.

合同法律关系的客体中，不属于物的是（）。

A. 建筑材料
B. 建筑设备
C. 建筑物
D. 抹灰

A B C D

标记纠错

23.

根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，保证勘探场地的周边设施、建构筑物、地下管线、架空线和其他物体的安全运行责任和义务应由（）承担。

A. 发包人
B. 勘察人
C. 发包人和勘察人共同
D. 勘察人和设计人共同

A B C D

标记纠错

24.

根据《标准施工合同》，工程保险可以采用不足额投保方式，即工程受到保险事件损害时，保险公司赔偿损失后的不足部分，按合同约定由（）负责补偿。

A. 发包人
B. 承包人
C. 事件的风险责任人
D. 监理人

A B C D

标记纠错

25.

根据《民法典》担保物权分编和合同编的规定，不可以作为抵押的是（）。

A. 建造的建筑物
B. 自留地
C. 交通运输工具
D. 土地承包经营权

A B C D

标记纠错

26.

根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，工程设计应执行的规范、标准和发包人要求之间对同一内容的描述不一致时，应以（）为准。

A. 描述更为严格的内容
B. 规范标准描述的内容
C. 发包人要求所描述的内容
D. 行业惯例遵循的内容

A B C D

标记纠错

27.

施工合同履行中，工程造价管理部门进行价格调整，导致承包人成本增加。根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，可以给予承包人的补偿包括（）。

A. 工期
B. 费用
C. 利润
D. 以上均可以

A B C D

标记纠错

28.

根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，卖方在合同设备运输前对每一包装箱的标记做法正确的是（）。

A. 在每一包装箱相邻的两个侧面进行标记
B. 以不可擦除的、明显的方式进行标记
C. 标注“重心”“起吊点”以便装卸和搬运
D. 标记满足运输的需要即可

A B C D

标记纠错

29.

FIDIC标准合同条件中，被称为“新红皮书”的是（）。

A. 《施工合同条件》
B. 《生产设备和设计—施工合同条件》
C. 《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》
D. 《简明合同格式》

A B C D

标记纠错

30.

关于施工投标人资格预审和资格后审的说法，正确的是（）。

A. 资格预审适用于邀请招标方式
B. 资格后审适用于投标人数量较多的情形
C. 鼓励同时采用资格预审和资格后审
D. 资格预审与资格后审的审查内容一致

A B C D

标记纠错

31.

根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，如果承包人认为发包人提供的图纸和文件存在属于变更范围的情形，则下列说法正确的是（）。

A. 承包人应当向监理人提出书面变更建议
B. 承包人应当直接实施变更
C. 承包人应当向监理人提出书面变更建议后直接实施变更
D. 监理人应当同意承包人提出的变更建议

A B C D

标记纠错

32.

关于《标准施工招标文件》施工合同文本通用合同条款中“进度款付款证书”的说法，正确的是( )。

A. 监理人收到承包人进度款付款申请单并核查后，向承包人出具进度款付款证书
B. 监理人有权扣除质量不合格部分的工程款
C. 监理人出具进度款付款证书，视为监理人批准了承包人完成的该部分工作
D. 承包人对监理人出具的进度款付款证书出现的漏项无权申请重新修正

A B C D

标记纠错

33.

依据《标准施工招标文件》，用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是（）。

A. 合同工期
B. 竣工日期
C. 施工期
D. 合同有效期

A B C D

标记纠错

34.

根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于组织资格预审说法正确的是（）。

A. 潜在投标人准备资格预审申请文件的时间应不少于10日
B. 可能影响资格预审申请文件编制的澄清或者修改应至少在提交资格预审申请文件截止时间3日前通知，否则顺延提交资格预审申请文件的截止时间
C. 申请人对资格预审文件的异议应当在递交资格预审申请文件截止时间5日前提出
D. 依法必须招标的项目应当组建资格审查委员会

A B C D

标记纠错

35.

根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，下列关于评标专家确定方式说法正确的有（）。

A. 采取随机抽取或者直接确定的方式确定
B. 一般项目可以由招标人直接确定
C. 特殊项目可以采取随机抽取的方式
D. 特殊项目是指技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求的招标项目

A B C D

标记纠错

36.

采用最低评价法进行施工评标时，经评审的投标价相等时，应以（）的优先。

A. 施工组织的设计得分高
B. 施工方案的得分高
C. 施工项目经理得分高
D. 投标报价低

A B C D

标记纠错

37.

根据《标准施工合同》，关于监理人地位的说法，正确的有（）。

A. 监理人是受发包人委托的发包人代表
B. 监理人是受发包人聘请的管理人
C. 监理人属于施工合同履行管理的独立第三方
D. 监理人属于遵守发包人指示的发包人一方人员

A B C D

标记纠错

38.

根据《招标投标法实施条例》，投标申请人对资格预审文件有异议的，应在递交资格预审文件截止时间（）日前向招标人提出。

A. 7
B. 5
C. 3
D. 2

A B C D

标记纠错

39.

采用以设备寿命期成本为基础的评标价法进行设备采购评标时，以贴现值计算各项费用和残值后对投标报价所作价格调整正确的是（）。

A. 减少寿命期内所需备件费用
B. 减少寿命期内维修费用
C. 减少寿命期残值
D. 减少寿命期内所需燃料消耗费

A B C D

标记纠错

40.

根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，合同履行过程中发生事故的，应由（）立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修。

A. 发包人
B. 勘察人
C. 发包人和勘察人
D. 监理人

A B C D

标记纠错

41.

关于工程设计招标特点的说法，正确的是（）

A. 设计招标文件无法限定项目的工作范围
B. 设计投标文件应按工程量清单填报报价
C. 设计评标应按投标报价高低排定次序
D. 设计评标时主要关注设计方案优势

A B C D

标记纠错

42.

下列报价方式按照投标人承担费用由少到多的顺序排列的是（）。

A. FO
B. FCA.CIP、CIFBFCA.FOBCIF、CIP
C. FOB.FCA.CIF、CIP
D. FCA.FOB.CIP、CIF

A B C D

标记纠错

43.

根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人在施工准备阶段应当完成的工作是（）。

A. 负责施工现场的安全保卫
B. 做好施工现场地下管线和地下设施的保护工作
C. 审查施工实施方案
D. 组织设计交底

A B C D

标记纠错

44.

施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理，其授权行为构成( )

A. 表见代理
B. 法定代理
C. 指定代理
D. 委托代理

A B C D

标记纠错

45.

根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，不可抗力造成的损失应当由发包人与承包人分担，下列有关说法正确的是（）。

A. 停工期间承包人应监理人要求照管工程的费用由发包人承担
B. 承包人人员伤亡和其他财产损失由发包人承担
C. 承包人采购并已运至施工场地的材料损害由承包人承担
D. 停工损失由发包人承担

A B C D

标记纠错

46.

根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同履约担保期限为（）。

A. 招标人发出中标通知书之日起，至签发工程移交证书日止
B. 自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止
C. 中标人接到中标通知书之日起，至工程竣工验收日止
D. 监理人发出开工通知之日起，至工程竣工验收日止

A B C D

标记纠错

47.

关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是( )。

A. 行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”
B. “评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准
C. “评标办法前附表” 可以与“标准施工招标文件”的内容相抵触
D. “评标办法前附表”无须考虑招标项目的具体特点和实际需要

A B C D

标记纠错

48.

根据《标准施工招标文件》，采用调价公式时，各因子的基本价格指数应采用（）相应的价格调整。

A. 投标截止日
B. 基准日期
C. 约定的付款证书相关周期最后一天的前42天
D. 合同约定

A B C D

标记纠错

49.

根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中约定由( )投保为宜。

A. 发包人
B. 由其中一个承包人
C. 由多个承包人分别
D. 组成联合体

A B C D

标记纠错

50.

国际咨询工程师联合会（FIDIC）发布的《施工合同条件》，被称为（）。

A. 新红皮书
B. 银皮书
C. 新黄皮书
D. 绿皮书

A B C D

标记纠错

51.

根据《招标投标法实施条例》，对于属于依法必须公开招标范围内的项目，可以采取邀请招标的情形有（）。

A. 工期较长的
B. 技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的
C. 采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例较大的
D. 需要采用两阶段招标的
E. 实施工程总承包的

A B C D E

标记纠错

52.

某招标项目的评标委员会初定成员由5人组成，其中2人为招标人代表，3人为招标人以外的专家。按招标法规的要求，评标委员会成员的修改方式可为()。

A. 只减少1名招标人代表
B. 减少1名招标人代表，同时增加1名招标人以外的专家
C. 招标人代表不变，增加1名招标人以外的专家
D. 招标人代表不变，增加2名招标人以外的专家
E. 招标人代表不变，增加4名招标人以外的专家

A B C D E

标记纠错

53.

机电设备采购招标范围的伴随服务内容包括（）

A. 负责所供货的设备监造
B. 提供货物组装和维修所需的专用工具
C. 提供详细的操作和维护手册
D. 监管施工承包商的设备安装并对安装质量负责
E. 对买方的维修、运行和管理人员进行培训

A B C D E

标记纠错

54.

关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有（）。

A. 项目建议书应由承包人完成
B. 设计依据的标准应由发包人提出
C. 发包人应为设计人提供设计资料
D. 设计合同的违约金属于法定而无须约定
E. 应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式

A B C D E

标记纠错

55.

《担保法》规定的保证合同的主要内容包括（）

A. 被保证的主债权种类、数额
B. 债务人履行债务的方式
C. 保证的期间
D. 保证担保的范围
E. 债务人履行债务的期限

A B C D E

标记纠错

56.

根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，承包人对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表时应根据价格清单的因素包括（）。

A. 价格构成
B. 费用性质
C. 支付主体
D. 计划发生时间
E. 相应工作量

A B C D E

标记纠错

57.

根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，合同双方需在专用合同条款中约定发包人陆续提供施工图纸的（）。

A. 内容
B. 格式
C. 数量
D. 地点
E. 期限

A B C D E

标记纠错

58.

根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，建设工程设备供货要求中应写明卖方提供的技术服务有（）。

A. 为买方提供安装、调试服务
B. 为买方提供合同设备维护服务
C. 协助买方进行合同设备考核验收
D. 在由买方负责的安装、调试中对买方进行技术指导
E. 为买方提供合同设备修理或更换服务

A B C D E

标记纠错

59.

关于美国建筑师学会（AIA）发布的IPD（集成项目交付）合同的说法正确的是（）。

A. 合同当事方包括业主、设计单位、承包商，还可包括供应商、分包商
B. 若实际成本小于目标成本，则结余资金归业主所有
C. 若实际成本超出目标成本，则业主仍可选择偿付工程的所有成本
D. 参与各方放弃除故意违约等情形外对其他参与方的索赔
E. 争议处理委员会成员与参与方不得有利害关系

A B C D E

标记纠错

60.

依据《标准设计施工总承包招标文件》通用条款的规定，下列说法正确的是（）。

A. 出入施工场地的道路通行权以及修建场外设施的权利应当由发包人负责办理并承担费用
B. 计日工和暂估价应当按实际发生的费用另行补偿
C. 不可预见物质条件属于应当由发包人承担的风险
D. 竣工后试验由发包人和承包人在专用条款中约定
E. 采用无条件补偿条款时，发包人要求中的错误导致承包人的损失应当由发包人承担

A B C D E

标记纠错

61.

根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，承包商应履行的合同义务有（）。

A. 向业主提供工程设计标准
B. 向业主提交月进度报告
C. 办理工程保险
D. 向工程师报批所有分包商
E. 对业主人员进行操作与维修培训

A B C D E

标记纠错

62.

根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人在协调处理合同履行过程中的有关事项时做法正确的是（）。

A. 应酌情与合同当事人协商，尽量达成一致
B. 不能达成一致时，应认真研究审慎决定后通知当事人双方并附详细依据
C. 监理人提出的方案或发出的指示并非最终不可改变
D. 监理人基于协调处理合同履行需要，可以变更合同约定的承包人义务
E. 合同当事人任何一方有不同意见均可按照争议的条款解决

A B C D E

标记纠错

63.

根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，评标由评标委员会负责，下列关于评标委员会的说法正确的是（）。

A. 人数为5人以上
B. 由招标人代表、行政监督部门的工作人员和有关技术、经济等方面的专家组成
C. 评标专家应从事相关专业领域工作满8年
D. 建筑工程设计方案评标时，建筑专业专家不得少于成员总数的2/3
E. 评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密

A B C D E

标记纠错

64.

根据FIDIC《施工合同条件》，承包商在工程实施中遇到不可预见的物质条件，下列说法不正确的是（）。

A. “不可预见”指有经验的承包商在基准日前不能合理预见的风险
B. 属于业主应当承担的风险
C. 包括气候条件
D. 应当暂停实施工程
E. 可以提出工期、费用和利润索赔

A B C D E

标记纠错

65.

依据《标准施工招标文件》，预付款担保与履约担保的说法，正确的有（）。

A. 预付款担保的金额应当与预付款金额相同
B. 施工过程中，出现不可抗力，发包人有权凭履约保函向银行索取保证金作为赔偿
C. 履约保函的担保人对承包人保修期内履行合同义务的行为不承担担保责任
D. 预付款保函的担保期限自预付款支付给承包人起，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止
E. 履约保函与预付款保函均采用无条件担保方式

A B C D E

标记纠错

66.

根据《标准施工招标文件》，属于不可抗力的事件有（）。

A. 政策调整
B. 暴雨
C. 水灾
D. 承包人罢工
E. 暴动

A B C D E

标记纠错

67.

下列关于合同设备考核的说法，正确的有（）。

A. 考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料等均由卖方承担
B. 由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能，卖方在双方同意期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷
C. 卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次
D. 考核机会内，设备均未能达到合同约定的技术性能考核指标，买方有权解除合同
E. 合同中约定了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，买方无权解除合同，且应无条件接受合同设备

A B C D E

标记纠错

68.

根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，承包人有权提出工期、费用和利润三项索赔的情形（）。

A. 不可抗力的工程照管、清理
B. 缺陷责任期内非承包人原因缺陷的修复
C. 监理人的指示错误
D. 施工中出现文物、化石
E. 异常恶劣的气候条件

A B C D E

标记纠错

69.

保证合同的担保范围包括（）。

A. 被保证的主债权数额
B. 债务人履行债务的期限
C. 保证人履行债务的方式
D. 保证担保的范围
E. 保证的期间

A B C D E

标记纠错

70.

根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，评标委员会推荐中标候选人的做法正确的是（）。

A. 推荐能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标人为中标候选人
B. 中标候选人最多不超过5人
C. 按综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人
D. 综合评分相等时，以投标报价高的优先推荐中标候选人
E. 当综合评分和投标报价相等时，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人

A B C D E

标记纠错

71.

依据《标准勘察招标文件》规定，关于工程勘察设计服务要求，下列属于勘察服务的有（）。

A. 提供设计交底
B. 评估地质特征
C. 编制勘察概算
D. 制订勘察纲要
E. 分析工程条件

A B C D E

标记纠错

72.

根据《标准施工招标资格预审文件》，下列单位不能作为资格预审申请人的有（）。

A. 招标人不具有独立法人资格的附属机构或单位
B. 财产被接管或冻结的单位
C. 三年前曾骗取中标的单位
D. 与本标段的招标代理机构同为一个法定代表人的单位
E. 与本标段的监理人相互参股的单位

A B C D E

标记纠错

73.

根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时的内容包括（）。

A. 投标报价
B. 资格评审
C. 响应性评审
D. 施工组织设计评审
E. 项目管理机构评审

A B C D E

标记纠错

74.

依据《标准设计施工总承包招标文件》，关于竣工后试验的说法，正确的是（）。

A. 竣工后试验按专用条款的约定可以由发包人或承包人负责进行
B. 由承包人负责进行的，承包人应提前21天将竣工后试验的日期通知发包人
C. 由发包人负责进行的，发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人
D. 由发包人负责进行的，如果承包人未能按时出席竣工后试验，发包人可自行进行试验
E. 由竣工后试验的负责人提供试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等

A B C D E

标记纠错

75.

根据《标准施工招标文件》，施工招标准备的工作内容有（）。

A. 申请报批设计任务书
B. 办理招标备案手续
C. 组织评标专家组成评标委员会
D. 编制施工招标文件
E. 发布招标公告或投标邀请书

A B C D E

标记纠错

76.

关于工程设计招标方式的说法，正确的有（）

A. 所有的工程设计都应当通过招标发包
B. 所有的工程设计都应当通过邀请招标发包
C. 依法必须招标的工程设计，都应当公开招标
D. 工程设计邀请招标的，应当邀请3个以上单位参加投标
E. 依法应当公开招标的工程设计，对技术复杂只有少量潜在投标人可供选择的，可以邀请招标

A B C D E

标记纠错

77.

根据《标准施工招标文件》的通用合同条款，“合同价格”是指（）。

A. 协议书中的签约合同价格
B. 承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部合同价款
C. 中标通知书中的中标价格
D. 承包人的投标报价
E. 工程结算总价

A B C D E

标记纠错

78.

根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，应由发包人承担责任的情形有（）。

A. 发包人采购的材料未能按时到货导致的暂停施工
B. 监理人为避免施工交叉干扰指示暂停施工
C. 世博会期间政府行政管理部门指令停工
D. 施工作业方法可能危及邻近建筑物的安全导致的暂停施工
E. 施工期间发生地震导致暂停施工

A B C D E

标记纠错

79.

根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，设计施工总承包合同文件中发包人要求的内容有（）。

A. 功能要求
B. 设备方案的说明
C. 工程范围
D. 竣工试验
E. 分包方案

A B C D E

标记纠错

80.

根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，建设工程材料采购合同的履行说法正确的是（）。

A. 卖方应对合同材料进行妥善包装，满足多次搬运、装卸、长途运输的需要即可
B. 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同材料运输
C. 如卖方未在合同材料启运前进行预通知，则应当在启运后24小时内正式通知买方
D. 卖方应在施工场地将合同材料交付给买方，交付后由买方负责卸货
E. 买方签发收货清单不代表对合同材料的接受

A B C D E

标记纠错

2025年监理工程师《合同管理》深度自测卷6

答题卡（剩余道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

2025年监理工程师《合同管理》深度自测卷6

答题卡（剩余 道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

答题卡（剩余道题）